鑒定損失六千余萬(wàn)，終審酌定賠償一千萬(wàn)，被指違法且違背公平原則

文/盛學(xué)友

一起施工合同糾紛案，經(jīng)法院審理確定的事實(shí)是，建設(shè)施工合同解除，是因?yàn)楸桓鎲畏竭`約，合同解除，違約方應(yīng)當(dāng)賠償損失。

根據(jù)司法鑒定相關(guān)數(shù)據(jù)，一審判決第一被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失6300萬(wàn)余元，第二被告承擔(dān)連帶責(zé)任。

該案被發(fā)回重審后，重審一審判決第一被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失2000萬(wàn)余元，第二被告承擔(dān)連帶責(zé)任。

原、被告雙方都不服提起上訴，重審二審判決第一被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元，第二被告不承擔(dān)連帶責(zé)任。

官司打了七年，兩個(gè)來(lái)回，判決結(jié)果是，被告賠償損失的數(shù)額越來(lái)越低，由6300萬(wàn)余元變?yōu)?000萬(wàn)元，且第二被告不再承擔(dān)連帶責(zé)任。

原告認(rèn)為，一、二審判決這一“酌定”，直接違背了民法最基本的公平原則及誠(chéng)實(shí)信用原則，存在根本性的法律適用錯(cuò)誤，為此提起再審申請(qǐng)。

發(fā)包方導(dǎo)致停工，承包方訴請(qǐng)賠償

案涉工程一角

判決書顯示，2013年10月29日，某建筑央企（以下簡(jiǎn)稱承包方）中標(biāo)鞍山京輝置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鞍山京輝公司）開發(fā)的京華·湯邑一期二標(biāo)段工程（以下簡(jiǎn)稱案涉工程），此后，承包方作為乙方承包人與甲方發(fā)包人鞍山京輝公司簽訂了案涉工程施工合同，并就合同價(jià)、開工日期、總工期、工程款支付方式以及合同解除、違約責(zé)任等作出相關(guān)約定。

上述合同簽訂后，承包方經(jīng)過前期準(zhǔn)備，于2014年4月1日進(jìn)場(chǎng)開始施工，2014年11月30日，該工程冬季停工，計(jì)劃于2015年3月10日開工。

2015年1月6日，鞍山京輝公司向承包方發(fā)函要求放緩項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度。

2015年1月9日，鞍山京輝公司、承包方、監(jiān)理單位對(duì)案涉工程施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)、生活區(qū)等進(jìn)行盤點(diǎn)，并簽署《物料投入明細(xì)表》。

此后，施工現(xiàn)場(chǎng)由承包方派員管理，但案涉工程一直沒有復(fù)工，鞍山京輝公司也沒有支付所欠工程款。

2016年10月，承包方向遼寧高院提起訴訟，提出要求解除建設(shè)工程合同、判令第一被告鞍山京輝公司支付工程款、違約金及各種損失1億余元、第二被告常熟京輝公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任等訴求。

2016年10月24日，遼寧高院立案受理。

2016年12月19日，本案訴訟期間，鞍山京輝公司變更為常熟京輝公司的全資子公司。

2016年10月11日，常熟京輝公司向鞍山京輝公司匯入注冊(cè)資本金人民幣2258萬(wàn)余元。六天后，2016年10月17日，鞍山京輝公司向常熟京輝公司匯出2255萬(wàn)元。

常熟京輝公司提交了相關(guān)借款合同、財(cái)務(wù)憑證及審計(jì)報(bào)告，擬證明鞍山京輝公司向常熟京輝公司匯款是為了歸還雙方此前形成的借款，并稱代鞍山京輝公司向承包方支付多筆工程款。

事實(shí)證據(jù)相同，結(jié)果相差懸殊

2019年7月8日，遼寧高院作出一審判決：解除建設(shè)工程合同；鞍山京輝公司支付工程款907萬(wàn)余元及相關(guān)利息；賠償經(jīng)濟(jì)損失6362萬(wàn)余元及相關(guān)利息；常熟京輝公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任等。

遼寧高院如此判決依據(jù)的是該院依法委托的司法鑒定機(jī)構(gòu)作出的鑒定意見。

該鑒定意見為，案涉工程項(xiàng)目已完成工程造價(jià)、停工窩工損失、可得利益損失合計(jì)97631253.33元，其中已完工程造價(jià)為34003896.90元、停工損失為28984375.69元、勞動(dòng)力窩工損失為267875680元、可得利益損失為7855300.74元。該鑒定意見為各方充分發(fā)表意見后鑒定機(jī)關(guān)得出的結(jié)論。

案涉工程合同未能正常履行，中途長(zhǎng)期停工并導(dǎo)致最終解除合同，主要原因是發(fā)包方鞍山京輝公司及其上級(jí)公司，基于自身經(jīng)濟(jì)利益考量作出的放緩項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程的決定，承包方無(wú)過錯(cuò)責(zé)任。

關(guān)于常熟京輝公司的連帶責(zé)任問題，根據(jù)公司法第六十三條規(guī)定，一人有限責(zé)任公司的股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。本案中，鞍山京輝公司系法人獨(dú)資的一人有限責(zé)任公司，常熟京輝公司系其唯一的法人股東。

2015年1月6日，鞍山京輝公司致承包方函件內(nèi)容顯示，鞍山公司系常熟京輝公司的項(xiàng)目公司，其資金需求和撥付申請(qǐng)需向常熟京輝公司提報(bào)。

常熟京輝公司于2016年10月11日向鞍山京輝公司出資2258萬(wàn)余元后，鞍山京輝公司在未能清償欠付承包方大額工程款情況下，即將2255萬(wàn)元用于歸還向常熟京輝公司的借款。

根據(jù)民事訴訟高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合上述事實(shí)和常熟京輝公司提交的相關(guān)證據(jù)，不能認(rèn)定鞍山京輝公司的財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于常熟京輝公司財(cái)產(chǎn)的待證事實(shí)成立。故常熟京輝公司應(yīng)當(dāng)就鞍山京輝公司對(duì)承包方所負(fù)債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

鞍山京輝公司、常熟京輝公司對(duì)一審判決不服提起上訴后，二審法院以“一審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清的問題”為由，撤銷原判，發(fā)回重審。

2022年7月12日，遼寧高院重審后，在對(duì)各種損失未重新作出司法鑒定的情況下，對(duì)窩工損失訴求不予支持，酌定停工損失和可得利益損失為2000萬(wàn)元，以及承包方支付的案涉工地安保人員工資428165元，判決被告鞍山京輝公司賠償原告承包方經(jīng)濟(jì)損失20428165元，其他判項(xiàng)與原審一審結(jié)果相同。其中，常熟京輝公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任的理由與原審一審理由相同。

該判決作出后，原被告對(duì)該判決均不服，均提起上訴。2022年11月23日，二審法院公開開庭審理了該案。

2022年12月13日，二審法院作出終審判決認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)基本清楚，但適用法律有所不當(dāng)，對(duì)鞍山京輝公司主張不應(yīng)賠償可得利益損失的上訴理由予以支持，將遼寧高院重審一審判項(xiàng)改判為，鞍山京輝公司賠償承包方停工損失1000萬(wàn)元；常熟京輝公司不承擔(dān)連帶清償責(zé)任；其余判項(xiàng)予以維持。

申請(qǐng)?jiān)賹徱咽芾恚犠C后尚無(wú)結(jié)果

承包方不服重審終審判決，提起再審申請(qǐng)，請(qǐng)求依法撤銷一、二審判決，改判支持其一審全部訴求。

再審申請(qǐng)稱：

事實(shí)上，本案合同解除是由于鞍山京輝公司單方違約行為導(dǎo)致，其《停工緩建函》直接導(dǎo)致案涉工程停工，并嚴(yán)重拖延支付工程款。原審判決遺漏了鞍山京輝公司還存在欠付工程款的嚴(yán)重違約事實(shí)。鞍山京輝公司單方發(fā)出的停工緩建函，是停工的原因，后續(xù)物料清點(diǎn)和商議結(jié)算，是其違約后承包方配合進(jìn)行的維權(quán)措施，是停工的結(jié)果。

就停工事宜，承包方與鞍山京輝公司未達(dá)成任何共識(shí)，也未出具任何書面文件予以確認(rèn)，原審法院為了減輕鞍山京輝公司的責(zé)任，在明知承包方不存在過錯(cuò)的情況下，以故意遺漏鞍山京輝公司違約事實(shí)、顛倒因果關(guān)系的方式，對(duì)合同解除原因進(jìn)行模糊認(rèn)定，原審判決從基本出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)上即存在根本性錯(cuò)誤。

本案損失賠償應(yīng)當(dāng)以鑒定機(jī)構(gòu)鑒定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。鑒定數(shù)據(jù)包含了已完成工程造價(jià)、停工窩工損失、可得利益損失共計(jì)9763萬(wàn)余元。

承包方已提交充分證據(jù)證明窩工損失確實(shí)存在，鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)窩工損失的鑒定方法符合鑒定規(guī)則，原審法院駁回承包方依據(jù)鑒定結(jié)論主張的窩工損失認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤。

原審法院在酌減停工損失時(shí)，以所謂的雙方過錯(cuò)和公平原則為由，將鑒定數(shù)據(jù)停工損失28984375.69元，酌減金額近三分之二，僅僅支持1000萬(wàn)元，沒有任何法律依據(jù)，也嚴(yán)重違背公平原則，承包方?jīng)]有任何過錯(cuò)，而原審法院更沒有認(rèn)定承包方存在過錯(cuò)，如此大幅度的酌減結(jié)果，顯然缺乏合法性、合理性。

經(jīng)過各方充分發(fā)表意見后的最終鑒定結(jié)論，也對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不存在的物品進(jìn)行了酌減，結(jié)論具有客觀性。原審法院無(wú)故不采納鑒定結(jié)論，任意酌減金額，顯失公平。

對(duì)于可得利益問題，《施工合同》協(xié)議條款約定：“合同解除后，有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對(duì)方造成的損失。”

《建設(shè)工程司法鑒定程序規(guī)范》規(guī)定，因發(fā)包人違約導(dǎo)致合同終止的，司法鑒定人需確定發(fā)包人應(yīng)向承包人支付的費(fèi)用中包含了“受鑒項(xiàng)目未施工部分承包人的可得利益”。因此，合同解除后，責(zé)任方應(yīng)當(dāng)賠償另一方預(yù)期可得利益損失。

本案中，鞍山京輝公司系合同解除的責(zé)任方，事實(shí)也被判決所確認(rèn)，依法依規(guī)應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)期可得利益進(jìn)行賠償。因此，預(yù)期可得利益，有明確合同依據(jù)，原審法院不予支持這筆款項(xiàng)，存在嚴(yán)重錯(cuò)誤。

對(duì)于常熟京輝公司連帶責(zé)任問題，再審申請(qǐng)表示，承包方提交的多份證據(jù)，從常熟京輝公司與鞍山京輝公司資金往來(lái)、工商登記信息、經(jīng)營(yíng)范圍等方面來(lái)看，充分證明兩家公司在財(cái)產(chǎn)、人員、經(jīng)營(yíng)范圍上存在嚴(yán)重混同。鞍山京輝公司系法人獨(dú)資的一人有限責(zé)任公司，依據(jù)公司法第六十三條規(guī)定，常熟京輝公司應(yīng)提供證據(jù)證明其財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于鞍山京輝公司，但其并未提供充分證據(jù)予以證明。因此，原審判決否認(rèn)常熟京輝公司承擔(dān)責(zé)任的理由無(wú)法成立。

承包方認(rèn)為，常熟京輝公司對(duì)鞍山京輝公司過度支配與控制，根據(jù)九民紀(jì)要相關(guān)規(guī)定，常熟京輝公司依法也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

2023年9月11日，最高法院對(duì)承包方的再審申請(qǐng)舉行了聽證，目前尚未決定是否再審。（文/盛學(xué)友）

（盛學(xué)友，民革黨員，資深法治媒體人。從事法治記者30年，采訪全國(guó)兩會(huì)10多年，作品曾獲得中央省市級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，事跡被央視、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)等全國(guó)多家媒體報(bào)道。）